mw. mr. drs. H.M. Fahner

Het hof behandelt hoger beroep over aansprakelijkheid en ontbinding van aannemingsovereenkomst en driepartijenovereenkomst bij bouw van recreatiewoningen, met verwijzing naar schadestaat voor schadevaststelling.

Het hof vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter wegens ontvallen spoedeisend belang na ontbinding aannemingsovereenkomst, maar bekrachtigt deels de veroordeling tot onderbouwing van facturen tot ontbinding.

Het gerechtshof bevestigt gedeeltelijke ontbinding van de aannemingsovereenkomst en wijzigt de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan de aannemer, waarbij de aannemer niet in verzuim was en de opschorting gerechtvaardigd was.

Het gerechtshof wijst de vordering van BioMCN tot betaling van €1,8 miljoen toe en verwerpt de opschortings- en verrekeningsverweren van ChemCom, met veroordeling in proceskosten.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gemeente niet aansprakelijk is voor de geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer over inspectieputten nabij de woning van appellanten. De vorderingen tot verwijdering van de putten en schadevergoeding worden afgewezen.

Het gerechtshof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en veroordeelt MMVK tot betaling van openstaande facturen aan de schipper, terwijl de door MMVK gevorderde schade wegens voortijdige opzegging wordt afgewezen.

Het hof bevestigt dat HoSt en Altenburg hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door Groen Gas geleden schade door beschadiging van een 50 kV elektriciteitskabel, begroot op €72.119,26, en wijzigt het vonnis van de rechtbank over het toegekende schadebedrag.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat tussen Hanseatic en Mr. Farmer geen koopovereenkomst tot stand is gekomen vanwege een freibleibend aanbod en onvoldoende overeenstemming over essentiële voorwaarden.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat HZPC geen onrechtmatig handelen heeft gepleegd door het in het verkeer brengen van pootaardappelen van het ras Challenger, ondanks gebreken bij de oogst 2017, en wijst de schadevorderingen van Nemegheer c.s. af.

Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en wijst de vorderingen af omdat het boetebeding onredelijk bezwarend is wegens ongelimiteerde hoogte en duur, waardoor het beding rechtsgeldig is vernietigd.

Het gerechtshof vermindert de toegekende schadevergoeding aan Multi Fun wegens gebrekkige onderbouwing en bevestigt aansprakelijkheid Bouwgoed als bouwbegeleider, met een totaal toegekend bedrag van €16.008.

Het hof oordeelt dat appellant gedurende 20 jaar geen onderhoud heeft verricht aan de weg op zijn perceel, waardoor de onderhoudsverplichting is verjaard en de vordering van de gemeente wordt afgewezen.

Het hof bevestigt dat het batterijsysteem op 4 juni 2020 is opgeleverd en voldoet aan de overeenkomst. HEG moet de slotfactuur betalen. CES vernietigt verpandingen wegens paulianeus handelen en bestuurders van HEG worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld.

Het gerechtshof wijst de vorderingen van Woldomus af wegens verjaring en onvoldoende aannemelijkheid van schade door fouten gemeente bij bouwvergunning, bestemmingsplan en voorbereidingsbesluit.

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank dat appellant € 990.000,- moet terugbetalen wegens een geldlening en onrechtmatig handelen, en verklaart nieuwe grieven niet toelaatbaar.

Het hof bevestigt dat de vaststellingsovereenkomst tussen de bouwer en de vorige eigenaar finale kwijting inhoudt, waardoor de huidige eigenaren geen aanspraken kunnen maken voor gebreken aan de woning.

Het gerechtshof stelt appellant in de gelegenheid te reageren op nieuwe foto’s als producties van de gemeente en verwijst de zaak naar een nieuwe rolzitting.

Het hof bevestigt de gedeeltelijke ontbinding van de aannemingsovereenkomst door Jager vanwege betalingsachterstanden en wijst de door Jager gevorderde vergoedingen toe, terwijl het hoger beroep van [appellant] wordt afgewezen.

Het hof oordeelt dat de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst niet rechtsgeldig heeft ontbonden, maar deze heeft opgezegd, waardoor afrekening plaatsvindt op grond van artikel 7:764 lid 1 BW met een terugbetaling door de aannemer.

Het gerechtshof bevestigt dat de aannemer de bouwwerkzaamheden moet hervatten zonder aanvullende betaling vooraf, terwijl de opdrachtgever zekerheid moet stellen voor reeds verricht werk. Betalingsvorderingen van de aannemer worden afgewezen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt het vonnis van de rechtbank dat Daw Trans niet aansprakelijk is voor de verkeerde levering van medische handschoenen aan Pharma-Dynamic B.V. wegens onvoldoende bewijs van verlies tijdens het vervoer.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt de afwijzing van de schadevordering wegens tekortkoming bij de uitvoering van een rood-voor-roodregeling en oordeelt dat de vordering is verjaard.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wijst het verzoek van Volkswagen AG af om de zaak te verwijzen naar het hof Amsterdam of aan te houden in afwachting van een collectieve zaak, vanwege onvoldoende grond voor litispendentie of verknochtheid.

Het gerechtshof bevestigt dat de koper van een horecapand de koopovereenkomst niet kan vernietigen wegens gebrek aan informatie over huurdersconflicten en gebreken, en veroordeelt de koper tot betaling van de contractuele boete en proceskosten.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt het vonnis dat onverschuldigde betalingen door de gefailleerde vennootschap aan derden zijn gedaan en wijst het hoger beroep van appellanten af.

Het hof bevestigt dat de veilinghouder niet partij is bij de koopovereenkomst tussen koper en verkoper, waardoor de vorderingen van de koper wegens non-conformiteit, dwaling en bedrog tegen de veilinghouder worden afgewezen.

Het hof bevestigt dat geen sprake is van een fatale termijn voor oplevering door onderaannemer, waardoor geen automatisch verzuim intreedt. Vertragingen bij levering en installatie zonnepanelen zijn beperkt en schadevorderingen worden grotendeels afgewezen.

Het gerechtshof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en wijst de vordering van De Kleine Winst af wegens onvoldoende bewijs door onbetrouwbare getuigenverklaringen.

Het gerechtshof wijst de vorderingen van geïntimeerde af na ontzenuwing van het bewijsvermoeden omtrent een overeenkomst over wapeningsstaal en veroordeelt geïntimeerde tot terugbetaling en proceskosten.

Hoger beroep over de vraag of aannemer Vochtwering de kelder waterdicht heeft gemaakt; hof wijst deskundigenonderzoek aan om kwaliteit werk en oorzaak waterinbraak te beoordelen.

Het hof bekrachtigt het vonnis dat de koopovereenkomst fosfaatrechten niet door geïntimeerden is ontbonden en veroordeelt appellante tot schadevergoeding wegens tekortkoming.

Het hof bevestigt dat de onderhoudsplicht van een bosweg op particulier perceel niet verjaard is en staat bewijslevering toe over het onderhoud in de afgelopen 20 jaar. De gemeente mag privaatrechtelijk onderhoud afdwingen, bestuursdwang is niet toegestaan.

Het hof bevestigt dat appellant toerekenbaar tekort is geschoten bij levering van een warmtepompsysteem, maar wijst de schadevergoeding af wegens onvoldoende onderbouwing door geïntimeerde.

Het hof bevestigt dat er een geldleningsovereenkomst is gesloten waarbij appellant zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor terugbetaling van €70.000,-. Vernietigingsverzoeken en verrekeningsgrieven worden afgewezen.

Het hof bevestigt dat appellant hoofdelijk aansprakelijk is voor een geldlening van €70.000,- aan de vennootschap, ondanks betwisting van zijn handtekening en de stelling dat het een borgtocht betreft. Verweren over verrekening en wanprestatie worden verworpen.

Het hof oordeelt dat de reisorganisatie Tenzing Travel organisator is van de zeilcruise en niet de doorverkoper, waardoor de vordering tot prijsvermindering tegen de doorverkoper wordt afgewezen.

Het gerechtshof heropent de enquête in hoger beroep over de ontbinding van een koopovereenkomst van fosfaatrechten, om aanvullende getuigenverklaringen te horen en de waarheidsvinding te bevorderen.

Het hof oordeelt dat makelaarskantoor Kamminga & Partners aansprakelijk is voor te hoge onderhandse verkoopwaardes van een woning, wijst schadevergoeding van circa €37.459 toe en verwerpt beroep op eigen schuld en matiging.

Het hof wijst het hoger beroep van OHM af en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank dat Gjaltema niet aansprakelijk is voor de schade aan de mestvergistingssilo wegens onvoldoende onderbouwing van tekortkoming en causaal verband.

Het hof behandelt het beroep van Jorritsma Bouw tegen een betalingsvordering voor wapeningsstaal en laat ruimte voor bewijslevering over de overeenkomst tussen leverancier en onderaannemer.

Het hof wijst de primaire schadevergoeding wegens waardevermindering van de woning af en biedt partijen gelegenheid tot nadere onderbouwing van de subsidiaire schadevergoeding wegens gemiste huurinkomsten.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Windows4U deels aansprakelijk is voor gebreken aan geleverde kozijnen en een serredak, waardoor de vordering tot betaling wordt verminderd door een hogere schadevergoeding aan appellanten.

Het hof oordeelt dat aannemingsovereenkomsten gebaseerd zijn op een vaste aanneemsom en laat partijen bewijs leveren over regiebasis. Een onafhankelijke deskundige wordt benoemd om uitvoering en gebreken te beoordelen.

Het hof wijst de vorderingen af omdat er te veel feitelijke onduidelijkheid is over de ontbinding en waardering van de vennootschap onder firma, en een kort geding niet geschikt is voor nader bewijs en beoordeling.

Het hof oordeelt dat de rechtbank bevoegd was om te beslissen over het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor, vernietigt de onbevoegdheidsverklaring en verwijst de zaak terug naar de rechtbank.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wijst de vordering van Reaal tot terugbetaling van een onverschuldigd betaalde levensverzekeringsuitkering van €102.101,- toe en beveelt beperkte inzage in bankafschriften.

Het gerechtshof oordeelt dat de gemeente de samenwerkingsovereenkomst met RVG terecht heeft beëindigd wegens ernstig tekortschieten van RVG en dat RVG geen schadevergoeding toekomt.

Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en veroordeelt Concordia tot betaling van €300.000 met wettelijke rente wegens wanprestatie en onrechtmatige daad bij uitvoering van een verbintenis door een derde.

Partijen bereikten een minnelijke schikking over hun samenwerking en winstdeling, welke het hof vastlegt en de eerdere vonnissen vernietigt voor zover daarvan wordt afgeweken.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt het vonnis van de rechtbank en oordeelt dat Europe Dairy Systems B.V. niet is geslaagd in haar bewijslevering over een tweejarige terugkoopgarantie van een melkinstallatie.